Договор на ремонт автомобиля образец

Договор на ремонт автомобиля образец

Договор на ремонт автомобиля

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм. Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы.

В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.

Во втором — условия выполнения данного документа. В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

  • передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
  • какая из сторон приобретает все расходные материалы;
  • определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

  • срок исполнения для подрядчика;
  • требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
  • своевременная оплата заказчиком данных работ;
  • осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.

Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 19,8 кб

Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много. Начиная от профилактических, текущих и сложных ремонтов; снабжение запасными частями, подбором квалифицированных мастеров и все это в соответствии с графиком.

Обязательства сторон

Обязательств много. Заказчик берет обязательства:

  • доставить транспорт на ремонт или обслуживание и забрать его;
  • эксплуатировать транспорт в соответствии технических требований;
  • информировать Исполнителя обо всех технических изменениях, особых требованиях и обеспечивать надлежащей технической документацией;
  • выплачивать стоимость работ и возмещать Исполнителю расходы на хранение техники.

В свою очередь Исполнитель обязуется:

  • принять транспортное средство и выполнить весь объем ремонтных или профилактических работ в соответствии с ГОСТом;
  • вернуть транспортное средство Заказчику в безупречном состоянии;
  • вернуть замененные детали в подтверждение их замены с дефектной картой;
  • предоставить к оплате счет-фактуру.

Права участников договора

Права обеих сторон выписаны достаточно объемно. Среди них можно отметить требования по своевременности и качеству обслуживания, гарантий с обеих сторон по пунктам обязательств.

Остальные пункты

Как и в каждом типовом договоре, в этом тоже прописан порядок расчетов и ответственности по форс-мажорным обстоятельствам, заключительные положения, где, в частности, выписаны действия по спорным вопросам.

Бланк договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (заполненный бланк)

Скачать Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.

1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.

2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.

2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  • имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
  • автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
  • автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

  • Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
  • Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  • Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.

3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.

3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.

4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

Договор на ремонт автомобиля

Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки. Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом?

Договор – обязательный атрибут любого ремонта

Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт. На практике таким документом может выступить заказ-наряд или любой другая официальная бумага, где содержится вся необходимая информация. Наиболее полно она будет представлена в Договоре между владельцем ТС и СТО.

Договор ремонта автомобиля, образец которого можно скачать на нашем сайте, затронет все аспекты непосредственно самого ремонта:

  • данные владельца транспортного средства (Ф.И.О., адрес проживания, контакты)
  • данные транспортного средства (его марка, маркировка агрегатов и т.д.)
  • виды работ (перечень необходимых ремонтных мероприятий)
  • сроки работ (время приёма заказа и дату сдачи работ)
  • порядок оплаты

Обязательным приложением к такому Договору станет список подлежащих замене запасных частей и расходников (масла, технические жидкости) с указанием их стоимости. При сдаче техники в СТО обязательным станет и составление Акта приема-передачи, где следует указать комплектность и имеющиеся повреждения.

Таким образом, чтобы защитить себя от любых форс-мажоров и быть уверенным в грамотном юридическом оформлении сделки, клиенту СТО необходимо получить на руки Договор (с подписью уполномоченного сотрудника и печатью СТО) и Акт. В ряде случаев вместо Договора клиенту сервисной станции может выдаваться заказ-наряд или обычная квитанция.

Ремонт — услуга или работа?

Договор ремонта автомобиля может составляться по-разному: быть договором подряда или возмездного оказания услуг. В разных случаях применяются особые договорные конструкции, которые часто играют определяющую роль при рассмотрении претензий относительно исполнения этих договоров арбитражными судами.

К примеру, прописав в Договоре подряда недопустимость одностороннего отказа исполнителя работ исполнять указанные условия, соответствующего права заказчик лишается. При составлении же договора возмездного оказания услуг данное условие может быть расценено судом как ничтожное, т.е. заказчик сможет без каких-либо последствий отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

В любом случае заключение официального документа на ремонт авто станет лучшим способом избежать любых взаимных претензий. Договор защитит интересы клиента СТО, позволит получить гарантийные обязательства.

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

ДОГОВОР N ___ на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

г. ________________ «___»_______ ___ г.

______________________________________, в лице ________________________, действующ___ на основании ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _____________________________________, в лице _____________, действующ___ на основании ____________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту — «автомобиль»):

Марка ___________________, модель _________________________;

государственный номерной знак ______________________________;

номера основных агрегатов: _________________________________;

цена автомобиля на момент заключения Договора_______________;

1.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии, в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации.

1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).

При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.

1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.

Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем Заказчика и Подрядчика.

При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.

2.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется в месте нахождения Подрядчика с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запасные части и расходные материалы.

2.3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.

2.4. Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 2 к настоящему Договору, и указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.

2.5. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

2.6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные заказом-нарядом.

2.7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами заказа-наряда (п. п. 1.5, 2.4 настоящего Договора).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля и с соблюдением сроков, установленных заказом-нарядом.

3.1.2. Не позднее ___ (_________) календарных дней после подписания Сторонами заказа-наряда приступить к выполнению соответствующих работ.

3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.

3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ.

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.

3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.

3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Подрядчика.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.3. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать их оплаты Заказчиком согласно выставленным финансовым документам за выполненные ими работы.

3.3. В случае обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей и/или материалов, предоставленных Заказчиком в соответствии с п. 2.1, 2.2 настоящего Договора, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ или создают невозможность их завершения в срок, Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в подп. 3.4.4 настоящего Договора, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.

3.4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Подрядчиком за выполняемые им работы, а также работы, выполняемые третьими лицами в случае, предусмотренном подп. 3.2.3 настоящего Договора.

3.4.4. В течение ____________ дней с момента получения уведомления от Подрядчика, направленного в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, дать соответствующее указание Подрядчику о порядке дальнейших действий.

3.5 Заказчик имеет право:

3.5.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобиля.

3.5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.

3.5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

3.5.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом — назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику или его представителю после полной оплаты выполненных работ при предъявлении заказа-наряда, а для представителя Заказчика — также доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.2. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.

4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту выполненных работ, подписываемому Сторонами.

Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять результат выполненных работ.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть описаны в акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.

4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.

4.6. Подрядчик обязан выдать Заказчику справки-счета на вновь установленные на автомобиль номерные агрегаты, представить Заказчику отчет о расходовании оплаченных им запасных частей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и детали.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля (запасных частей и материалов) Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и в __-дневный срок передать безвозмездно в собственность Заказчику автомобиль (запасные части и материалы) аналогичного качества либо возместить в __-кратном размере стоимость утраченного (поврежденного) автомобиля (запасных частей и материалов), а также расходы, понесенные Заказчиком.

5.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошла вследствие неисполнения Заказчиком подп. 3.4.1 настоящего Договора.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин Подрядчик обязан по своей инициативе или по требованию Заказчика направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.

Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон — Подрядчик и Заказчик поровну.

5.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.5.4 настоящего Договора).

5.5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (п. 5.4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, — в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в акте выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).

5.7. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

5.8. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере _________ (________________________) рублей за каждый день нарушения срока.

5.9. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _________ (______________________) рублей за каждый день просрочки.

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Цена работ устанавливается Сторонами в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Договору и указывается в заказе-наряде.

6.2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в разделе 10 настоящего Договора.

6.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде __________________________________.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___»___________ ____ г.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

9.4. Обмен информацией, сообщениями, документами производится путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

Типовой договор

Радуем женщин не только 8 марта!

Каждый понедельник и вторник всем красавицам, посетившим наш Автосервис, скидка на работы — 10%!

Мужские дни в Амити-Моторс!

ДОГОВОР

на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

г. Санкт-Петербург «__» ________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АМИТИ-КАРСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Бытка Виталия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, в лице генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, также далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика в течение срока действия настоящего Договора производить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, принадлежащих Заказчику (указанных в Приложении №1 к настоящему Договору) (в дальнейшем «Автомобили»), а также реализовывать Заказчику запасные части, расходные и иные материалы к Автомобилям (в дальнейшем — «Сервисные Товары»).

1.2.Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора.

1.3.Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Для целей настоящего Договора Сторонами используются следующие основные термины и определения:

Автомобили — указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору автотранспортные средства, принадлежащие Заказчику.

Сервисные Товары — запасные части, расходные и смазочные материалы, чехлы и кожухи, радио, стереомагнитолы, беспроводная аппаратура, кондиционеры, камеры, покрышки и любые иные товары, необходимые в ходе эксплуатации автотранспортных средств.

Сервисные Услуги — услуги Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту принадлежащих Заказчику Автомобилей. В состав Сервисных Услуг включаются услуги по диагностике, замене расходных и смазочных материалов, установке дополнительного оборудования, а также все виды ремонта, кузовные и покрасочные работы и т.п.

Территория Исполнителя — согласованный Сторонами один или несколько из сервисных центров Исполнителя, оборудованных для оказания необходимых Сервисных Услуг, на котором предоставляются Заказчику Сервисные Услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Согласовывать стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров любыми средствами связи (факсимильная, телефонная связь, электронная почта).

3.1.2. Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ. Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди.

3.1.3. Обеспечить лицо, ответственное за исполнение обязанностей по настоящему Договору доверенностью, дающей право на сдачу и приемку автомобилей, подписание документов, покупку сервисных товаров, получение счетов, актов и иных документов.

Заранее предоставить список ответственных лиц, заверенных печатью Заказчика (Приложение № 3).

3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила дорожного движения на Территории Исполнителя.

3.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления от Исполнителя о выполнении работ принять работы по качеству, забрать Автомобиль и подписать заказ-наряд.

3.1.6. В случае обнаружения недостатков в произведенных работах, поставленных Товарах, незамедлительно известить о них Исполнителя.

3.1.7. Своевременно производить платежи по настоящему Договору.

3.1.8. В течение трех дней с момента приемки автомобиля уполномоченным представителем, направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего Договора.

3.2.2. Предоставлять письменную заявку (Приложение №2) в установленной Исполнителем форме для получения необходимых Сервисных Услуг либо приобретения необходимых Сервисных Товаров. В письменной заявке Заказчик должен указывать наименование модели Автомобиля, его государственный номер, номер кузова и шасси (VIN), предполагаемый объем Сервисных услуг, а также иные сведения, указанные представителем Исполнителя.

3.2.3. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Принять заявку Заказчика и согласовать дату и время начала работ, при этом время ожидания приема автомобиля Заказчика на сервисное обслуживание не должно превышать трех дней с момента подачи заявки.

3.3.2. Принять автомобиль Заказчика по акту, подписать предварительный заказ-наряд на проведение ремонтных работ.

3.3.3. Согласовать с Заказчиком срок выполнения работ и поставки сервисных товаров, при этом срок выполнения работ и поставки Сервисных Товаров не должен превышать тридцати дней. Срок выполнения работ указывается в предварительном заказ-наряде, либо посредством письменного или телефонного обращения.

3.3.4. Информировать Заказчика о наличии Сервисных Товаров, интересующих Заказчика.

3.3.5. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка и правилами дорожного движения на Территории Исполнителя.

3.3.6. Нести ответственность за сохранность Автомобилей Заказчика, находящихся у Исполнителя.

3.3.7. В случае обнаружения дефекта Автомобиля, влияющего на его безопасную эксплуатацию, уведомить о таком дефекте Заказчика посредством телефонного обращения и, при его согласии, устранить этот дефект за счет Заказчика.

3.3.8. Своевременно информировать Заказчика о выполнении работ.

3.3.9. По окончании работ передать автомобиль представителю Заказчика, подписать заказ-наряд. При передаче автомобиля передать так же оригинал счета и акт выполненных работ.

3.3.10. Исполнитель обеспечивает вывоз и размещение отходов, образующихся в результате технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств Заказчика, производит учет данных отходов в общем реестре отходов Исполнителя, своевременно производит платежи по данным отходам в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.»

3.4.Исполнитель вправе:

3.4.1. Отступать от согласованного перечня работ, а также приостановить работы, если в процессе их проведения обнаружится скрытый дефект, не устранение которого затрудняет или делает невозможным продолжение работ, а также может повлиять на качество производимых работ. В случае выявления скрытого дефекта Исполнитель незамедлительно извещает о таком дефекте Заказчика.

В случае неполучения согласия Заказчика на устранение дефекта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления, Исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего проведения работ, а Заказчик обязан оплатить весь объем произведенных к моменту выявления дефекта работ.

3.4.2. Отсрочить оказание услуг Заказчику в случае отсутствия в наличии Сервисных Товаров, необходимых для оказания Сервисных Услуг, на срок, требующийся для получения указанных Сервисных Товаров.

3.4.3. В одностороннем порядке изменять цены на работы и услуги, предоставляемые Исполнителем, с предварительным уведомлением Заказчика о таком изменении в ценах не менее чем за 15 (пятнадцать) дней.

3.4.4. Производить работу с использованием запасных частей и материалов Заказчика.

3.4.5. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, при этом ответственность перед Заказчиком несет Исполнитель.

3.4.6. Не принимать заявку при наличии у Заказчика задолженности по настоящему договору.

4. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Гарантия на приобретенные и установленные на станции технического обслуживания Исполнителя запасные части иностранного производства составляет 2 (два) месяца, на запасные части отечественного производства — 14 (четырнадцать) дней с момента их установки, подтвержденных актом выполненных работ.

Гарантия на Сервисные услуги для автомобилей иностранного производства составляет 2 (два) месяца, для автомобилей отечественного производства — 14 (четырнадцать) дней с момента проведения работ, подтвержденных актом выполненных работ.

4.2. Исполнитель в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором гарантирует качество предоставленных материалов и выполненных работ.

4.3. В случае выявления недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором, Исполнитель безвозмездно устраняет данные недостатки. Срок устранения недостатков устанавливаются в каждом случае отдельно, но не может превышать 90 дней.

4.4. Исполнитель не отвечает за качество запасных частей и материалов, предоставленных Заказчиком, и освобождается от ответственности за их полную или частичную утрату (Повреждение) после произведенных работ. Гарантия на работу с использованием предоставленных Заказчиком запасных частей и материалов не предоставляется.

4.5. Гарантия на сервисные работы и сервисные товары предоставляется только при наличии подписанного Акта выполненных работ, заверенного подписью и печатью Заказчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Выполненные Работы оплачиваются Заказчиком по ценам Исполнителя на запчасти и стоимости рабочего времени, установленного Исполнителем для каждой технологической операции по видам выполняемых работ. Стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров устанавливается в рублях. Стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров Исполнителя по ремонту и техническому обслуживанию не облагается НДС, согласно главы 26.3 части II Налогового кодекса РФ.

5.2. Стоимость Сервисных Работ и Сервисных Товаров указывается в заказ-нарядах и накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3. Оплата выполненных Работ и Сервисных Товаров осуществляется Заказчиком на основании выставленного счета, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приемки автомобиля и Сервисных товаров представителем Заказчика.

5.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.5.Заказчик и Исполнитель по окончании каждого квартала обязаны осуществить бухгалтерскую сверку расчетов и подписать акт сверки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения сроков оказания Сервисных Услуг, поставки Сервисных Товаров, согласованных Сторонами в соответствующей заявке, Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0.1% от стоимости выполненных Сервисных Услуг/ Сервисных Товаров, за каждый день просрочки. Для взыскания пеней, Заказчик направляет Исполнителю письменное требование с уведомлением о вручении. Исполнитель обязан уплатить пени в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования. В противном случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд о принудительном взыскании пени.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Сервисных Услуг и Сервисных товаров Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 0.1% от стоимости неоплаченных Сервисных Услуг и Сервисных Товаров за каждый день просрочки. Оплата задолженности не освобождает Заказчика от оплаты пени. Для взыскания пеней Исполнитель направляет Заказчику письменное требование с уведомлением о вручении. Заказчик обязан уплатить пени в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право обратиться в суд о принудительном взыскании пени.

6.3. В случае нахождения автомобиля Заказчика на территории Исполнителя более 2 (двух) дней с момента получения уведомления от Исполнителя об окончании работ, Заказчик оплачивает Исполнителю ответственное хранение автомобиля в размере 300 (триста) рублей в день, начиная с третьего. Оплата за ответственное хранение автомобиля Заказчика производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным способом, не противоречащим законодательству РФ до получения автомобиля.

6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

6.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь): война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иное стихийное бедствие, издания актов компетентных государственных органов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

6.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в срок до 30 (тридцати) дней известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств, предоставляя независимое подтверждение наличия указанных обстоятельств, изданное компетентным государственным органом.

6.8.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне письменного

7. СПОРЫ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.

8.2. Срок действия настоящего договора не органичен.

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц.

8.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления все фактически оказанные Сервисные Услуги и стоимость Сервисных Товаров на основании выставленных счетов.

8.5. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств, в том числе по оплате пени.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Смотрите еще:

  • Какая статья за кражу в магазине Воровство в магазине: особенности преступления и меры наказания Чего сейчас только нет в магазине! Были бы деньги. Обилие всевозможных товаров на полках гипермаркетов и бутиков и отсутствие денег на их покупку провоцируют некоторых […]
  • Статья 61 гражданского процессуального кодекса рф Статья 61 гражданского процессуального кодекса рф Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав […]
  • Выплаты в связи с беременностью и родами 2018 Максимальная сумма декретных выплат в 2018 году Трудоустроенные беременные женщины могут воспользоваться своим правом на получение выплаты в связи с беременностью и предстоящими родами. Для этого надо передать в бухгалтерию по месту […]
  • Займ под материнский капитал калининград Как оформить займ под залог материнского капитала? Займ под материнский капитал (МК) – это уникальная возможность для молодых родителей приобрести или построить новое жилье. Финансовые учреждения предоставляют кредит исключительно на […]
  • Россельхозбанк кредиты под материнский капитал Как получить кредит под материнский капитал в Россельхозбанке? Добавление материнского капитала в число вариантов возможной финансовой помощи молодым семьям России позволило сегодня приобретать жилье или улучшать жилищные условия быстрее […]
  • Подаю на развод беременная Развод во время беременности по инициативе жены или мужа Время чтения: 9 минут Семейный кодекс защищает интересы беременной женщины, устанавливая ограничения в выборе момента расторжения брака для мужа. Ст. 17 СК РФ запрещает мужчине […]
admin

Обсуждение закрыто.